Beatrixhaven 11 | 4251 NK Werkendam | +31 (0)183 50 89 50 | mail@beerensbv.nl
Verkaufsbedingungen
1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Verkaufsbedingungen (im Folgenden als Verkaufsbedingungen bezeichnet) gelten für alle von Handelsonderneming Beerens BV (im Folgenden als Auftragnehmer bezeichnet) abzuschließenden Verträge (im Folgenden als Vertrag bezeichnet) und Angebote des Auftragnehmers unter Ausschluss aller Bedingungen des Kunden (nachfolgend Auftraggeber genannt) oder anderen auf deren Briefpapier, Bestell- und Lieferscheinen, Rechnungen etc. schriftlich und/oder irgendwo hinterlegt. Der Kunde akzeptiert diese Verkaufsbedingungen durch bloße Auftragserteilung.
Die allgemeinen METAALUNIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (am 1. Januar 2014 bei der Geschäftsstelle des Gerichts in Rotterdam hinterlegt) gelten für alle Angebote und Bestellungen, sofern nicht in diesen Verkaufsbedingungen abgewichen oder in diesen Verkaufsbedingungen nicht vorgesehen ist .
2. Angebote
Alle Angebote sind freibleibend, es sei denn, im Angebot ist ausdrücklich schriftlich etwas anderes angegeben. Der Auftragnehmer ist nur an und nach schriftlicher Annahme durch den Auftragnehmer gebunden. Mündliche Zusagen oder Vereinbarungen sind noch unverbindlich, erst nachdem und soweit er sie schriftlich bestätigt hat. Jedes Angebot muss als Ganzes betrachtet werden.
3. Preise
Die angegebenen oder vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich staatlicher Steuern, Abgaben oder Zuschläge, einschließlich MwSt. Sie gelten nur für die Ausführung der Arbeiten während der normalen Arbeitszeit auf oder außerhalb des Werksgeländes des Auftragnehmers, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Sendungen mit einem Netto-Rechnungswert von mindestens 500,00 € werden in den Niederlanden frachtfrei geliefert, sofern sie an eine Adresse versandt werden und mit Ausnahme von Waren mit außergewöhnlichen Abmessungen und nicht mit regulärem Versand
Paketdienst. Sendungen unter 500,00 € werden ab Werk (ex works) geliefert. Kosten für den Versand als Expressgut etc. oder allgemein alle Kosten für einen schnelleren Versand als bei einem Liniendienst eines Speditionsunternehmens trägt der Auftraggeber vollumfänglich, wenn der Auftraggeber diese Versandart wünscht. Alle Preise basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Währungsverhältnissen, Einfuhrzöllen und Abgaben. Änderungen an einem dieser Faktoren berechtigen den Auftragnehmer, den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen oder den Preis durch Benachrichtigung des Auftraggebers anzupassen.
4. Lieferzeit
Die Lieferzeit beginnt, nachdem der Auftragnehmer den Vertrag schriftlich angenommen hat und alle für die Ausführung erforderlichen Daten vom Auftraggeber beim Auftragnehmer eingegangen sind. Die Tür
Die vom Auftragnehmer angegebenen Lieferzeiten sind annähernd und können daher nicht als verbindlich angesehen werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Eine Überschreitung der Lieferzeit, gleich aus welchem Grund, stellt keine Vertragsverletzung dar und berechtigt den Auftraggeber in keinem Fall zum Ersatz von ihm oder Dritten erlittenen direkten oder indirekten Schäden. Der Auftragnehmer kann die Leistung teilweise liefern, wenn die Fertigstellung der restlichen Arbeiten (vorübergehend) durch höhere Gewalt verhindert oder erschwert wird.
5. Abmessungen, Gewichte und technische Daten
Die angegebenen Maße, Gewichte und technischen Daten des Auftragnehmers sind nur annähernd maßgebend, es sei denn, der Auftragnehmer garantiert ausdrücklich schriftlich. Der Auftraggeber muss die üblichen Toleranzen und Unterschiede im Verarbeitungsniveau berücksichtigen.
6. Beschwerden
Erfolgt innerhalb von 8 Tagen nach Ablieferung der Ware durch den Auftraggeber keine schriftliche Beanstandung, gilt die Ware als genehmigt und abgenommen. Rücksendungen sind
nur nach vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers und bei frachtfreier Übersendung akzeptiert, sofern nicht anders vereinbart. Erweisen sich Reklamationen als begründet, ist der Auftragnehmer nach Erhalt der Ware zur Nachlieferung ohne Preiserhöhung bereit. Für die Nachlieferung muss der Auftragnehmer dazu in der Lage sein und die erforderliche Zeit einräumen. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere auch auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
7. Zahlung
Sofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, die volle Vorauszahlung des Preises zu verlangen oder per Nachnahme zu liefern. Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug oder Verrechnung per Nachnahme oder auf die Bankkonten des Auftragnehmers zu leisten; Der Auftragnehmer hat auch das Recht, darüber durch Quittung zu verfügen. Da dem Auftragnehmer die Beiziehung eines Dritten zugesichert ist, schuldet der Auftraggeber bei Zahlungsverzug alle damit verbundenen gerichtlichen und außergerichtlichen Mehrkosten.
8. Höhere Gewalt
Ist der Auftragnehmer aufgrund höherer Gewalt an der Ausführung des Vertrages gehindert, hat der Auftragnehmer das Recht, die Ausführung des Vertrages auszusetzen oder ohne gerichtliches Eingreifen ganz oder teilweise aufzulösen, ohne dass der Auftragnehmer zu einer Entschädigung oder Garantie verpflichtet ist . Unter höherer Gewalt wird jeder vorhersehbare oder unvorhergesehene Umstand verstanden, durch den dem Auftragnehmer die Einhaltung dieses Vertrages vorübergehend oder nicht mehr zugemutet werden kann, wozu in jedem Fall Streik, Aussperrung und sonstiges gehören -, Arbeitsstörungen, Transportstörungen, Krieg, Blockade, Anruf, Epidemie, Überschwemmung, Sturm, Entwertung, sowie Erhöhungen von Einfuhrzöllen, Verbrauchsteuern und/oder Steuern, Lieferverzögerungen durch Lieferanten oder sonstige Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
9. Abweichungen
In Fällen, in denen einige Punkte von diesen Verkaufsbedingungen abgewichen werden, bleiben die anderen auch ohne ausdrücklichen Hinweis gültig. Auch Angebote und/oder sonstige Zusagen von Vertretern oder sonstigem Personal sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden.
10. Änderung der Verkaufsbedingungen
Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Verkaufsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für bereits erteilte Aufträge gelten die Bedingungen, die am Tag der schriftlichen Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer gültig waren, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
11. Anwendbares Recht
Diese Vereinbarung und die daraus resultierenden Vereinbarungen unterliegen ausschließlich niederländischem Recht.
12. Justizielle Zuständigkeit
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, werden nach unserem Ermessen in erster Instanz vom zuständigen Gericht in Breda entschieden.
13. Garantie
Wird bei Lieferungen von Dritten vom Auftragnehmer eine Garantie übernommen, so gilt die Garantie in Umfang und Dauer vom Hersteller der Ware. Der Auftragnehmer gewährt eine Standardgarantie von 12 Monaten auf die ausgeführten Arbeiten und die gelieferten Produkte, beginnend ab dem Zeitpunkt der teilweisen Fertigstellung des Werks oder Produkts oder nach der Installation, maximal jedoch 18 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Alle Gewährleistungspflichten erlöschen, wenn der Kunde eine Verpflichtung aus diesem Vertrag nicht erfüllt. Vom Kunden gelieferte oder vorgeschriebene Sachen sind von der Garantie ausgeschlossen. Jegliche Konservierung und Oberflächenbehandlung ist ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen. Tätigkeiten, einschließlich Forschungstätigkeiten, nachdem der Kunde fälschlicherweise die Garantie in Anspruch genommen hat, werden gemäß diesen Verkaufsbedingungen berechnet und durchgeführt.
14. Mehrwertsteuersatz
Für alle gelieferten Waren gelten die nationalen Tarife. Wenn der Kunde jedoch an der internationalen Binnenschifffahrt oder an einer gleichwertigen grenzüberschreitenden Niederlassung teilnimmt und Sie außerhalb der Niederlande ansässig sind, können Sie am Mehrwertsteuersatz 0 teilnehmen.
15. Inkrafttreten
Diese Verkaufsbedingungen treten am 1. Juni 2018 in Kraft und wurden bei der Handelskammer unter der Nummer 18051574 hinterlegt.
Unterlagen